SALTA, 21 de junio de 2023

RESOLUCIÓN Nº 103

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Expediente Nº 386 - 261.338/2.020 - Cpde. 13 y agregados.

VISTO la documentación técnica correspondiente al Adicional Nº 1, surgido en la obra “CONSTRUCCIÓN 3a ETAPA HOSPITAL DEL CARMEN - SAN JOSÉ DE METÁN - DPTO. METÁN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 38/22 del Ministerio de Infraestructura (fs. 92), se adjudica la ejecución de la mencionada obra a la empresa AL INGENIERÍA S.R.L., suscribiéndose el Convenio de Obra Pública por la suma de $ 277.332.821,35 (pesos doscientos setenta y siete millones trescientos treinta y dos mil ochocientos veintiuno con 35/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Febrero de 2.022 (fs. 03/04);

Que a fs. 61, la Dirección de Obras de Salud de la S.O.P. eleva el Adicional Nº 1 de la citada obra, adjuntando el informe justificativo de su necesidad, la documentación técnica, el cómputo y presupuesto, el plan de trabajos y la curva de inversión correspondientes a las tareas que conforman el mismo (fs. 42/59 y 89/90);

Que las tareas adicionales surgen a raíz de cambios de función en internación y a modificaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública en la Sala de Máquinas ejecutada en la primera etapa de obra, donde se instalaron equipos de Gases Médicos ante la Emergencia Sanitaria. Las tareas adicionales contemplan: 1) Red IT para el sector UTI: esto no se cotizó originariamente porque se consideró la internación común. Ahora se contempla la misma como UTI. 2) Instalación de Central de gases médicos: el M.S.P. usó las cañerías previstas en la primera etapa para enviar gases médicos a Pediatría y Quirófanos. Por lo tanto, tampoco son suficientes los Equipos previstos. 3) Instalación de Gas: por exigencia de GASNOR deberá regularizarse la instalación existente. 4) Anclajes Químicos en Estructura de Hº Aº: en la 1º etapa la contratista dejó previstos anclajes demasiados cortos para la continuidad de la estructura. 5) Refacción de lavadero para funcionamiento de Morgue Judicial: pedido por el M.S.P. 6) Construcción de Muro divisorio en Sala de Máquinas: esto se debe a que en la Sala de Máquinas ejecutadas en la 2a etapa donde se encuentra el Grupo electrógeno, ante la urgencia del COVID, el M.S.P. instaló equipos y conexiones de Gases Médicos. Se debe ejecutar un muro divisorio para independizar ambas instalaciones e incorporar un portón de acceso y ventilación;

Que a fs. 62/63, la Dirección de Obras de Salud y la Coordinación General de Obras de la S.O.P. (fs. 63 vta.), prestan conformidad al Adicional Nº 1 solicitado;

Que a fs. 74, mediante Actuación Nº 283/22 rola la intervención del Registro de Contratistas de Obras Públicas, a fs. 75/76 el Dictamen Nº 487/22 y a fs. 77 la conformidad de la Dirección General de la Unidad Central de Contrataciones, informando que el Adicional Nº 1 asciende a la suma de $ 83.187.316,08 (pesos ochenta y tres millones ciento ochenta y siete mil trescientos dieciséis con 08/100), cifra que representa una variación equivalente al 30 % del monto contractual básico;

Que a fs. 91, la Dirección de Obras de Salud de la S.O.P., a través de ficha de Datos para Reporte - Decreto Nº 572/06, manifiesta que el monto del adicional de referencia asciende a la suma de $ 83.187.316,08 (pesos ochenta y tres millones ciento ochenta y siete mil trescientos dieciséis con 08/100) IVA incluido, a valores correspondiente al mes de Febrero de 2.022, contando con la conformidad de la contratista;

Que a fs. 79, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 69/72 y 82/84, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, toman la intervención que les compete en cumplimiento de lo dispuesto por Resolución Nº 212/12 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos y por el Decreto Nº 572/06;

Que a fs. 85, rola el informe Técnico Ambiental interno Nº 181/23, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 86/87, mediante Dictamen Nº 369/23 la Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Públicas, toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de aprobación del adicional de obra Nº 1;

Que a fs. 88, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura, ha tomado la intervención que le compete, mediante Informe Nº 16/23;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 94 y 95 de la Ley Nº 8.072 artículo 128 del Decreto Reglamentario Nº 1.319, articulo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución S.O.P Nº 216/19,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la documentación técnica y la ejecución de los trabajos correspondientes al Adicional Nº 1, surgido en la obra “CONSTRUCCIÓN 3a ETAPA HOSPITAL DEL CARMEN - SAN JOSÉ DE METÁN - DPTO. METÁN - PROVINCIA DE SALTA”, que ejecuta la empresa AL INGENIERIA S.R.L., que asciende a la suma de $ 83.187.316,08 (pesos ochenta y tres millones ciento ochenta y siete mil trescientos dieciséis con 08/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Febrero de 2.022 y con un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión del mencionado Adicional que rola a fs. 89/90 de estas actuaciones, los que como Anexo forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Contrato de Obra Pública - Adicional Nº 1 con la contratista AL INGENIERIA S.R.L., por el monto y condiciones indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará al Curso de Acción: 081017024104 - Financiamiento: Ley 27429 (295) - Proyecto: 41 - Unidad Geográfica: 112 - Ejercicio 2.023.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

Camacho