SALTA, 16 de Marzo de 2021

RESOLUCIÓN Nº 122

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 47-177.987/19-1 Cpde. y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “REMODELACIÓN DE COCINA EN ESCUELA N° 4.098 - CORONEL CORNELIO SAAVEDRA - TARTAGAL - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/04 vta. La Directora de la Escuela Nº 4098 “Cornelio Saavedra”, la Supervisora de Núcleo y la Directora General de Infraestructura, todos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, solicitan la urgente remodelación y ampliación de la cocina del establecimiento, el cual resulta reducido en proporción al aumento verificado en la matrícula y en la que actualmente se preparan las prestaciones del Comedor Escolar (desayuno, almuerzo, postre y merienda) para más de 900 alumnos;

Que la obra tiene por objeto la remodelación total de la cocina existente, la división del depósito para la concreción de una despensa y depósito y el reemplazo de cañerías de desagües cloacales y de agua en toda la cocina;

Que en virtud de ello, a fs. 14/50, la Dirección de Obras de Educación de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 1.849.063,14 (pesos un millón ochocientos cuarenta y nueve mil sesenta y tres con 14/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de noviembre de 2021;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos;

Que a fs. 13, rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 54/2020 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;

Que a fs. 88, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 94/97, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos ha tomado la intervención que le compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 127/21 de la mencionada cartera ministerial;

Que a fs. 98/99, mediante Dictamen Nº 22/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular;

Que a fs. 100, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 15/21;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/2018, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicacion Simple con la modalidad de ajuste alzado para la ejecución de la obra “REMODELACIÓN DE COCINA EN ESCUELA Nº 4.098 - CORONEL CORNELIO SAAVEDRA - TARTAGAL - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 1.849.063,14 (pesos un millon ochocientos cuarenta y nueve mil sesenta y tres con 14/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de noviembre de 2021, con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 071011033603 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 280 - Unidad Geográfica: 56 - Ejercicio 2021.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente