SALTA, 29 de Marzo de 2021
RESOLUCIÓN Nº 146
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 386-39.327/21 y agregados.
VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra “PASEO MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES - GRAL. GÜEMES - DPTO. GRAL. GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA”; y,
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01/12 y 15/31, el Sr. Intendente de la Municipalidad de General Güemes, solicita financiación y eleva el proyecto técnico elaborado para la ejecución de la obra;
Que la presente contratación tiene por objeto la revitalización del espacio existente ubicado en calle Cornejo -entre calles San Lorenzo y Avenida La Paz- y en su composición se centra el acceso a la pasarela peatonal sobre las vías del ferrocarril, la cual se comunica con la calle Leandro Alem, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio, de los transeúntes y de los usuarios del mismo;
Que en virtud de ello, a fs. 32/37 la Dirección de Obras Municipales de la SOP confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $5.814.635,78 (pesos cinco millones ochocientos catorce mil seiscientos treinta y cinco con 78/100) IVA incluido;
Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;
Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de General Güemes;
Que a fs. 39, obra la intervención del Coordinador General de la SOP;
Que a fs. 40, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;
Que a fs. 46/49, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº D 14/2020;
Que a fs. 50/51, rola Dictamen Nº 108/21, emitido por la Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas con la intervención que le compete;
Que a fs. 52, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 63/21, elaborado por el Área Ambiental de la SOP;
Que a fs. 53, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 75/21;
Que a fs. 55, la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos toma conocimiento en cumplimiento del Decreto Nº 417/2020 y de la Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones;
Por ello, en el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el presente instrumento,
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras de Municipales, para la obra “PASEO MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES - GRAL. GÜEMES - DPTO. GRAL. GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $5.814.635,78 (pesos cinco millones ochocientos catorce mil seiscientos treinta y cinco con 78/100) IVA incluido, con la modalidad de Ajuste Alzado, con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.
ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente Resolución a la Municipalidad de General Güemes.
ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de General Güemes, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007019205 - Proyecto: 650 - Unidad Geográfica; 99 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Ejercicio: 2021.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
De la Fuente