SALTA, 05 de Septiembre de 2022

RESOLUCIÓN Nº 146

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Expte. Nº 272-295071/2020-21.-

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la aprobación del Cuadro Modificatorio Nº 1 de Economías y Demasías y Ampliación de Plazo Nº 2 de la Obra: “Intervenciones en el Pueblo de Guachipas - Salta”, Proyecto: "Adecuación Turística de localidades y puesta en valor de su patrimonio - Lugares Mágicos”, que ejecuta la empresa Daniel Madeo Construcciones; y,

CONSIDERANDO:

Que la obra de referencia fue adjudicada a la contratista Daniel Madeo Construcciones mediante Resolución Nº 95/2021 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de fecha 07/07/2021, suscribiéndose el Contrato de Obra Pública en fecha 16/07/2021 por la suma de Pesos sesenta y ocho millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos noventa y cinco con noventa centavos ($68.346.595,90), IVA incluido, valores al mes de abril/2021;

Que las condiciones generales de contrato en su cláusula 38 establecen que si fuese necesario modificar el proyecto de las obras, la consecuente modificación del precio del contrato deberá hacerse, en el caso de tratarse de los rubros de obra existentes, en base a los precios contractuales. De corresponder, haciendo un balance de economías y demasías de obra originadas por el cambio de proyecto;

Que a fs. 1/4 mediante nota de fecha 18/07/2022 el Gerente de la Obra pone a consideración la solicitud de aprobación del Cuadro Modificatorio Nº 1 de balance de economías y demasías de la obra para su resolución aprobatoria;

Que a fs. 6/8 obra Acta Nº 2 del Cuadro Modificatoria de la Obra Nº 1 firmado por el Arq. José A. López, como gerente de la obra y la Arq. Valeria Gonzales, como representante técnico de la contratista, donde se detalla los trabajos que no se realizarán y los trabajos adicionales, acompañándose planilla de economía y demasías de obra y análisis de precios correspondientes;

Que conforme se expresa en el acta suscripta las economías y demasías implican una compensación sin diferencia económica para ninguna de las partes respecto de los ítems incluidos;

Que las modificaciones y los trabajos adicionales prevén una ampliación de plazo de 90 (noventa) días corridos, en donde requiere la aprobación del nuevo Plan de Trabajo con fecha de finalización el día 17/12/2022 para concluir los mismos;

Que por Actuación Nº 140/2022 la Unidad Central de Contrataciones de este Ministerio de Economía y Servicios Públicos considera la razonabilidad de los precios de las modificaciones introducidas, en lo que respecta a las economías y demasías del Cuadro Modificatorio de la obra y manifiesta que el trámite se ajusta a la normativa vigente;

Que las actuaciones cuentan con los respectivos análisis de legalidad de los organismos que han intervenido y la Unidad de Sindicatura Interna de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura emitió dictamen al respecto sin formular observaciones;

Que por Decreto Nº 752/20 de fecha 11 de Noviembre de 2020, se delegó en el Ministerio de Economía y Servicios Públicos la competencia de gestionar financiamiento proveniente de organismos nacionales, organismos internacionales de crédito o estados extranjeros;

Que en este marco, se observa que el procedimiento correspondiente a la modificatoria y balance de economías y demasías, se efectuó cumpliendo con lo establecido en la Cláusula 38 de las condiciones generales del contrato, la normativa del BID y los art. 47 y 49 de la Ley Provincial Nº 8072;

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.-APROBAR el Acta Nº 2, del Cuadro Modificatorio Nº 1 Modificatoria y Balances de Economías y Demasías de la obra “Intervenciones En El Pueblo De Guachipas - Salta” Labrada en Fecha 14/07/2022 Entre la Inspección de la obra y la firma contratista, Daniel Madeo Construcciones.

ARTÍCULO 2º.-APROBAR el nuevo Plan de Trabajo estableciendo como nueva fecha de finalización de la Obra, el día 17/12/2022.

ARTÍCULO 3º.-AUTORIZAR a la Secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera a suscribir la adenda correspondiente al contrato de obra celebrado con la firma contratista.

ARTÍCULO 4º.-COMUNICAR, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

Dib Ashur