SALTA, 07 de Septiembre de 2022

RESOLUCIÓN Nº 152

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Expte. Nº 272-163404/2021-18.-

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la ampliación del plazo contractual de la Obra: "Obras y Refacciones en los Predios del Parque del Bicentenario y del Parque de la Familia de la Ciudad de Salta, Proyecto: “Puesta en Valor y Paisajismo de los Parques que integran la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos de la Provincia de Salta”, que ejecuta la empresa Romero Igarzabal S.R.L.; y,

CONSIDERANDO:

Que la obra fue adjudicada a la contratista Romero Igarzabal S.R.L. mediante Resolución Nº 05/2022 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, suscribiéndose el Contrato de Obra Pública en fecha 14/01/2022 por la suma de Pesos doscientos  veintinueve millones novecientos sesenta mil quinientos treinta y cuatro con setenta y cuatro centavos ($ 229.960.534,74), IVA incluido, valores al mes de octubre/2021, por un plazo de 6 (seis) meses;

Que en fecha 28 de enero de 2022 se labró el acta de inicio de Obra entre el Gerente de Obra y la firma contratista;

Que las condiciones generales del contrato en su cláusula 28.1 establece la posibilidad de prorrogar la fecha prevista de terminación cuando se produzca un evento compensable o se ordene una variación que haga imposible la terminación de las obras en la fecha prevista de terminación sin que el contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le generen gastos adicionales;

Que por nota de pedido Nº 11 de fecha 21 de Julio de año 2022, la empresa contratista solicita una ampliación de plazo contractual, fundamentando su pedido en jornadas improductivas por precipitaciones, readecuación del proyecto y atrasos en entrega de materiales por falta de combustible, acompañando documentación respaldatoria de su pedido;

Que mediante nota de fecha 28/07/2022 el Gerente de la Obra, pone a consideración la solicitud de ampliación de plazo de la obra efectuada por la empresa contratista, y presta conformidad a la aprobación del nuevo Plan de Trabajo con fecha de finalización el día 06/10/2022 para concluir los mismos;

Que las causales esgrimidas fueron acreditadas como eventos compensables por el gerente de obras y se encuentran previstas a la cláusula 44.1 pinto (f), punto (g) y punto (h) de las condiciones generales del contrato;

Que cada una de las causas de ampliación encuadra como un evento compensable. La causal de precipitaciones, encuadra en el punto (f) por el caso de verse imposibilitado del normal desarrollo de la obra por las condiciones de terreno desfavorable. La readecuación del proyecto, encuadra en el punto (h), ya que son otros los organismos intervinientes los que generan la demora por falta de definiciones de las obras a ejecutar. La falta de combustible encuadra en el punto (g) como lidiar con una condición imprevista ya que dificulto la logística de la obra, generando demoras;

Que todas las condiciones se encuentran cumplidas de acuerdo a lo informado por la Inspección de Obra;

Que vale aclarar que la presente modificación no implica variación del monto; contractual;

Que la Unidad de Sindicatura Interna de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, organismo competente en función de lo resuelto en la Resolución Conjunta del Ministerio de Hacienda y Finanzas Nº 93 y del Ministerio de Infraestructura Tierra y Vivienda Nº 52 de fecha 15 de abril de 2016, emitió dictamen al respecto sin formular observaciones;

Que las actuaciones cuentan con los respectivos análisis de legalidad de los organismos que han intervenido, resultando procedente el dictado del instrumento administrativo respectivo;

Que la competencia del Ministerio de Economía y Servicios Públicos para el dictado del presente instrumento surge de lo dispuesto por el Decreto Nº 752/2020;

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento de la ampliación del plazo contractual Nº 1 de la Obra: “Obras y Refacciones en los Predios del Parque del Bicentenario y del Parque de la familia de la Ciudad de Salta”, Proyecto: “Puesta en Valor y Paisajismo de los Parques que integran la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos de la Provincia de Salta”, que se ejecuta en el marco del Programa de Desarrollo Turístico Sustentadle de la Provincial de Salta, Préstamo BID 2835/OC-AR.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el nuevo Plan de Trabajo, agregado en las presentes actuaciones, estableciendo como nueva fecha de finalización de la Obra, el día 06/10/2022.

ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Sra. Secretaria de Financiamianto y Planificación Financiera a suscribir con la firma contratista la Adenda correspondiente a la ampliación de plazo Nº 1.

ARTÍCULO 4º.- Notificar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

Dib Ashur