SALTA, 07 de Marzo de de 2022

RESOLUCIÓN Nº 160

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 415 - 282.545/21 - 0 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra “DESMALEZADO PARA RAMAL C13 TRAMO PUENTE RÍO ROSARIO - PK. 1800+000 - EL CARRIL - DPTO. CHICOANA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01, la Secretaría de Planificación del Ministerio de Infraestructura, solicita la realización de tareas para el despeje, desmonte en general, nivelación y relleno de los terrenos que lindan a lo largo del Ramal C13 en el tramo Puente Río Rosario - PK. 1800+000, contemplado en el Convenio de Colaboración celebrado entre la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y el Gobierno de la Provincia de Salta, aprobado por Decreto Nº 577/21 y en los Convenios de Colaboración suscriptos entre el Ministerio de Infraestructura y los Municipios de Cerrillos, Coronel Moldes, El Carril y Chicoana, aprobados por Resolución Nº 140/21 del Ministerio de Infraestructura y necesarias para realizar un relevamiento ferroviario para poder dar continuidad al funcionamiento del tren en dichas localidades;

Que la presente contratación tiene por objeto el despeje en general del mencionado tramo del Ramal C13, comprendiendo la extracción y poda de árboles, corte de vegetación, recolección y retiro del producido, aplicación de herbicida en zona de corte, su mantenimiento durante el plazo de obra, como así también el mantenimiento de la nivelación original y natural de los terrenos removidos, debiendo rellenar adecuadamente los mismos a fin de procurar el escurrimiento del agua y la no afectación de la estructura de la vía, conforme a las especificaciones técnicas de fs. 16/17;

Que en virtud de ello, a fs. 15/26 la Dirección de Obras Municipales de la S.O.P. confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 10.155.604,13 (pesos diez millones ciento cincuenta y cinco mil seiscientos cuatro con 13/100) IVA incluido;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de El Carril;

Que a fs. 27, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 503/21, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 31, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 37/40, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 41/42, rola Dictamen Nº 46/22 emitido por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 43, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 71/22;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario N° 1.319/18;

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la obra “DESMALEZADO PARA RAMAL C13 TRAMO PUENTE RÍO ROSARIO - PK. 1800+000 - EL CARRIL - DPTO. CHICOANA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 10.155.604,13 (pesos diez millones ciento cincuenta y cinco mil seiscientos cuatro con 13/100) IVA incluido, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de El Carril.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de El Carril, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092008056201 - Proyecto: 584 - Unidad Geográfica: 99 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Ejercicio: 2.022.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente