SALTA, 07 de febrero de 2024

RESOLUCIÓN Nº 161

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 -233.723/23 - 0 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva, para la ejecución de la obra “ENCAUZAMIENTO Y LIMPIEZA DE CAUCE DEL RÍO DORADO EN ZONA URBANA - APOLINARIO SARAVIA - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/08, el señor Intendente de la Municipalidad de Apolinaro Saravia presenta el anteproyecto revisado por la Secretaría de Recursos Hídricos y solicita el financiamiento para la ejecución de la obra mencionada, la cual posibilitará realizar el encauzamiento del río Dorado a fin de proteger zonas urbanas, sembradíos y lugares de esparcimiento;

Que la presente contratación tiene por objeto la ejecución de una excavación tipo media batea de 30 m. de ancho por 1.00 m. de profundidad máxima en coincidencia con el eje de simetría de la batea, distribuyéndose el material proveniente de la excavación en capas no mayores de 40 cm. y densificados con el tránsito de los equipos pesados, para luego distribuir mantos de ramas que recibirán posteriormente una nueva capa de suelo que tendrá igual tratamiento que la primera, todo ello conforme a la Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas de fs. 02/08;

Que en virtud de ello, a fs. 13/24, la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la S.O.P. confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 17.366.972,36 (pesos diecisiete millones trescientos sesenta y seis mil novecientos setenta y dos con 36/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Septiembre de 2.023, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 16;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos;

Que a tal fin se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Apolinario Saravia;

Que a fs. 26, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 31/34, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 35/23 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 35, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 22/24, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 36/37, rola Dictamen Nº 59/24 emitido por la Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Públicas, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 38, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 02/24;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva, para la obra “ENCAUZAMIENTO Y LIMPIEZA DE CAUCE DEL RIO DORADO EN ZONA URBANA - APOLINARIO SARAVIA - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 17.366.972,36 (pesos diecisiete millones trescientos sesenta y seis mil novecientos setenta y dos con 36/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Septiembre de 2.023, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de Apolinario Saravia.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Publica con la Municipalidad de Apolinario Saravia, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007156801 - Proyecto: 517 - Unidad Geográfica: 99 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Ejercicio: 2.023.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente