SALTA, 07 de Abril de 2021

RESOLUCIÓN Nº 162

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 294.669/2020 - Cpde. 06 y agregados.

VISTO la documentación técnica correspondiente al Adicional Nº 1, surgido en la obra “OBRAS HÍDRICAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN COLONIA SANTA ROSA -DPTO. ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución SOP Nº 452/2020 se adjudicó la ejecución de la mencionada obra a la Municipalidad de Colonia Santa Rosa, suscribiéndose el Convenio de Obra Pública por la suma de $ 4.100.000 (pesos cuatro millones cien mil);

Que a fs. 01, el Sr. Intendente de Colonia Santa Rosa pone en conocimiento la situación provocada por el cambio de la traza original del canal de desagüe pluvial y el cambio de pendiente original, lo cual produce un derrame de líquidos en terrenos colindantes;

Que las tareas adicionales tienen por objeto dar una solución a dicha problemática;

Que a fs. 08/11, obra el análisis de precios, cómputo y presupuesto, plan de trabajo y curva de inversión, correspondiente al mencionado adicional;

Que a fs. 20, rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 163/20 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;

Que a fs. 21, interviene la Dirección de Obras Municipales elevando el adicional de obra, contando con la intervención favorable del Sr. Secretario de Obras Públicas;

Que a fs. 33/34, mediante actuación Nº 91/21 rola la intervención del Registro de Contratistas de Obras Públicas, a fs. 35/36 el Dictamen Nº 59/21 y a fs. 37 la conformidad de la Dirección General de la Unidad Central de Contrataciones, informando que el Adicional Nº 1 asciende a la suma de $ 801.972,37 (pesos ochocientos un mil novecientos sesenta y dos con 37/100), cifra que representa una variación equivalente al 19,560 % del monto contractual básico;

Que a fs. 40, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 28/31 y 43/45, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, toman la intervención en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº D 14/2020 y del Decreto Nº 572/06;

Que a fs. 46/47, mediante Dictamen Nº 43/21 la Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas toma la intervención correspondiente;

Que a fs. 48, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura, ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 08/21;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por el artículo 94 y 95 de la Ley Nº 8.072, artículo 128 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución SOP Nº 216/19,

EL SECRETARIO DE OBRA PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la documentación técnica y la ejecución de los trabajos correspondientes al Adicional Nº 1, surgidos en la obra “OBRAS HÍDRICAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN COLONIA SANTA ROSA - DPTO. ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”, adjudicada a la Municipalidad de Colonia Santa Rosa, que asciende a la suma de $ 801.972,37 (pesos ochocientos un mil novecientos sesenta y dos con 37/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de septiembre de 2020, con un plazo de ejecución de 06 (seis) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Plan de Trabajos y Curva de Inversión del mencionado Adicional que rolan a fs. 10/11 de estas actuaciones, los que como anexo forman parte de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública - Adicional Nº 1 con la Municipalidad de Colonia Santa Rosa, por el monto y condiciones indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092008054902 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 583 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio: 2021.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente