SALTA, 11 de Marzo de 2.022

RESOLUCIÓN Nº 174

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 386 - 12.328/22 - 0 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra “NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE RÍO DEL VALLE - LAS LAJITAS - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 02/105 rola el proyecto ejecutivo elaborado por la empresa Aguas del Norte - CoSaySa S.A., para la ejecución de la obra mencionada, la cual será afrontada con fondos provenientes del Convenio Programa de Asistencia Financiera a las Provincias, celebrado entre el Estado Nacional, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia de Salta que fuera aprobado por Decreto Nº 1086/2021;

Que la presente contratación tiene por objeto la construcción de una nueva fuente de captación de aguas subterráneas, sus obras complementarias y cañería de nexo que permitan restablecer la normal prestación del servicio en la localidad de Río del Valle del municipio de Las Lajitas e incluye la construcción de un nuevo pozo profundo, la casilla de comando y cloración, instalaciones para inyección de solución desinfectante, cámaras de macromedición, cloración, inspección, platea de HºAº en boca de pozo, instalaciones eléctricas varias, manifold 4” salida de boca de pozo, la provisión e instalación de macromedidor, el sellado del pozo existente, el acondicionamiento de la estructura del tanque elevado y la instalación de la cañería de nexo correspondiente, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 05/13 y de la documentación y especificaciones técnicas de fs. 14/21 y 58/104;

Que en virtud de ello, a fs. 107/145 la Dirección de Obras Municipales de la S.O.P. confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 15.568.422,43 (pesos quince millones quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos veintidós con 43/100) IVA incluido, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 114

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Las Lajitas;

Que a fs. 146, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 93/22, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 149, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 156, rola la intervención de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 157/159, rola Dictamen Nº 64/22 emitido por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 160, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 29/22;

Que a fs. 162, rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y las Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el presente instrumento,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la obra “NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE RÍO DEL VALLE - LAS LAJITAS - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 15.568.422,43 (pesos quince millones quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos veintidós con 43/100) IVA incluido, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de Las Lajitas.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Las Lajitas, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092038003201 - Proyecto: 897 - Unidad Geográfica: 7 - Financiamiento: Libre Disp. (10011) - Ejercicio: 2.022.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente