SALTA, 01 de Marzo de 2.023

RESOLUCIÓN Nº 196

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 178.441/22 - 0 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra: “RED DE MEDIA TENSIÓN A PARAJE EL CHURCAL - ETAPA II - LOCALIDAD DE MOLINOS - DPTO. MOLINOS - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/20, el Sr. Intendente de la Municipalidad de Molinos, eleva el anteproyecto y solicita la financiación para la ejecución de la obra mencionada, la cual complementará las tareas faltantes para poner en funcionamiento los 11.000 metros de red de media tensión en el Paraje El Churcal;

Que la presente contratación tiene por objeto la construcción de una nueva red de media tensión de 3.660 metros de extensión para la provisión de energía al Paraje El Churcal en la localidad de Molinos para luego proveer de una red de baja con subestación transformadora y alumbrado público al citado paraje e incluye tareas preliminares, 805 m2 de poda y desmalezamiento, relevamiento y topografía, 50 postes creosotados, 4 conjuntos de herrajes de media tensión retención, 11.340 mts de cale desnudo 50 mm2 AL, 7 m3 de bases de hormigón para columnas, 50 conjuntos de suspensión y 4 columnas de media tensión de 12 mts, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 03 y de las especificaciones técnicas particulares de fs. 04/12;

Que, en virtud de ello, a fs. 28/33, la Dirección de Obras Municipales de la Secretaría de Obras Públicas confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 30.300.744,25 (pesos treinta millones trescientos mil setecientos cuarenta y cuatro con 25/100) IVA incluido, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 22;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Molinos;

Que a fs. 35, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 465/22, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 41, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 46/49, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 102D/22 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 50/51, rola Dictamen Nº 159/23 emitido por la Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Públicas, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 52, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 27/23;

Que a fs. 54 rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y las Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la obra “RED DE MEDIA TENSIÓN A PARAJE EL CHURCAL ETAPA II - LOCALIDAD DE MOLINOS - DPTO. MOLINOS - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 30.300.744,25 (pesos treinta millones trescientos mil setecientos cuarenta y cuatro con 25/100) IVA incluido, con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8072

y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de Molinos.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Molinos, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 0920071791201 - Proyecto: 619 - Unidad Geográfica 99 - Financiamiento: Ley 27.429 (295) - Ejercicio: 2.023.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente