SALTA, 30 de Abril de 2021

RESOLUCIÓN Nº 203

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 159-22.345/19-0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4.402 GENDARMERÍA NACIONAL - EL QUEBRACHAL - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/70, rolan los antecedentes de las solicitudes realizadas por diversas autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y por la Cámara de Senadores (Declaración Nº 259/2020), las cuales verifican la necesidad de la ejecución de la obra de referencia;

Que la presente contratación tiene por objeto la refacción de la Escuela Nº 4.402 “Gendarmería Nacional” de la localidad de El Quebrachal, la cual presenta diversos problemas que requieren soluciones concretas: filtraciones y cielorraso del Nivel Inicial, filtraciones y caídas de cielorrasos en losas de galerías, un muro agrietado y el que contiene la puerta en el patio interno, donde se ejecutará una columna de hormigón armado con fundación, grietas en los muros del depósito y la dirección, demolición de revoques sueltos y/o en mal estado en diversos sectores, donde se construirán revoques nuevos, se realizará la vereda perimetral en los sectores faltantes, se reemplazarán los cielorrasos de chapa por cielorrasos de placas de yeso con aislación, se colocarán tapajuntas en todos los sectores de galería, se solucionarán la falta de desagües pluviales de las cubiertas de las galerías, se realizará la pintura de muros y cielorrasos, la normalización de la instalación eléctrica de todo el edificio, la refacción y puesta a punto de los artefactos de gas, la provisión de matafuegos, etc., todo ello conforme al detalle obrante en la memoria descriptiva de fs. 87/89;

Que en virtud de ello, a fs. 86/138 la Dirección de Obras de Educación de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 11.254.942,13 (pesos once millones doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y dos con 13/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de noviembre de 2020;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días corridos;

Que a fs. 85, rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 39/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;

Que a fs. 144, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 149/153, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos ha tomado la intervención que le compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 14 D/2020 y Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 154/155, mediante Dictamen Nº 75/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite;

Que a fs. 156, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 30/21;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4.402 - GENDARMERÍA NACIONAL - EL QUEBRACHAL - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA", con un presupuesto oficial de $ 11.254.942,13 (pesos once millones doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y dos con 13/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de noviembre de 2020, con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 071011014102 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 239 - Unidad Geográfica: 7 - Ejercicio: 2021.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente