SALTA, 07 de Mayo de 2021

RESOLUCIÓN Nº 212

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125-23091/21-0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva para la ejecución de la obra “CONSULTORÍA PARA ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE FUENTES ALTERNATIVAS DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA - PARAJE SAN LUCAS - SAN CARLOS - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que atento a lo solicitado por el señor Intendente de San Carlos (fs. 01/09), resulta conveniente y necesaria la ejecución de la obra de referencia, a fin de dar respuesta a las necesidades de dicha localidad de contar con nuevas captaciones de agua potable, ya que en la actualidad se abastece de tres pozos profundos que contienen agua con un elevado porcentaje de boro y no es bueno para el consumo humano, todo ello ante la existencia de un acueducto construido para abastecerse del río San Lucas, el cual quedó sin uso por falta de mantenimiento;

Que la presente contratación tiene por objeto convocar a un Consultor especialista en estudios hidrogeológicos con experiencia comprobada en estudios de fuentes de captación de agua para consumo humano a presentar antecedentes (Curriculum Vitae) y pretensión económica, a los efectos de realizar la selección, para la elaboración de estudio y evaluación de fuentes alternativas de aprovisionamientos de agua - estudio hidrogeológico de factibilidad y anteproyecto de obra;

Que en virtud de ello, a fs. 12/26 la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 750.000.00 (pesos setecientos cincuenta mil) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de diciembre de 2020;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a fs. 38, rola informe Tecnico Ambiental Interno Nº 121/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;

Que a fs. 29, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 34/37, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, han tomado la intervención que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 39/40 vta., mediante Dictamen Nº 100/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de llamado a Adjudicación simple correspondiente;

Que a fs. 41, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 36/21;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “CONSULTORÍA PARA ESTUDlO Y EVALUACIÓN DE FUENTES ALTERNATIVAS DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA - PARAJE SAN LUCAS - SAN CARLOS - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 750.000.00 (pesos setecientos cincuenta mil) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de marzo de 2020, con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007019205 - Proyecto: 650 - Unidad Geográfica. 99 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Ejercicio: 2021.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente