SALTA, 22 de Junio de 2020

RESOLUCION Nº 213

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125-105.403/20 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra “PUESTA A PUNTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE AVDA. PRINCIPAL EN LA UNIÓN - RIVADAVIA BANDA SUR - RIVADAVIA BANDA SUR - DPTO RIVADAVIA"; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01 y 27 el Sr. Intendente de la Municipalidad de Rivadavia Banda Sur eleva el proyecto y solicita financiación para la ejecución de la obra mencionada;

Que la presente contratación tiene por objeto la puesta a punto del alumbrado público sobre las avenidas principales de las localidades de la Unión (17 columnas con 2 artefactos cada una) y Rivadavia Banda Sur (cambio de 40 artefactos de iluminación);

Que, en virtud de ello, la Dirección de Obras Municipales de la Secretaría de Obras Públicas confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 1.854.056,69 (pesos un millón ochocientos cincuenta y cuatro mil cincuenta y seis con 69/100) IVA incluido a valores de marzo de 2020;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072 con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos,

Que, a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Rivadavia Banda Sur;

Que a fs. 25, rola el Informe Técnico Ambiental Interno Nº 41/2020, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 78, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 83/86, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 14/2020;

Que a fs. 87/88, rola Dictamen Nº 356/2020 emitido por la Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas con la intervención que le compete;

Que a fs. 89, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Legajo Técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales para la obra “PUESTA A PUNTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE AVDA. PRINCIPAL EN LA UNIÓN Y RIVADAVIA BANDA SUR - RIVADAVIA BANDA SUR - DPTO. RIVADAVIA”, con un presupuesto oficial de $ 1.854.056,69 (pesos un millón ochocientos cincuenta y cuatro mil cincuenta y seis con 69/100) IVA incluido a valores de marzo de 2020, con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero y aprobar el Convenio celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Rivadavia Banda Sur, cuyo texto en original forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007019205 - Proyecto: 103 - Unidad Geográfica: 99 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Ejercicio: 2020.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente