SALTA, 28 de Marzo de 2.022

RESOLUCIÓN Nº 216

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 84.212/18 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Educación para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS Y ADECUACIÓN ELÉCTRICA ESCUELA Nº 4.116 “CESAR A. TORINO” - COPO QUILE - MUNICIPALIDAD DE EL POTRERO - DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/15 y 19/24, rolan los Informes técnicos del relevamiento efectuado por la Dirección de Obras de Salud de la S.O.P. y antecedentes de las distintas solicitudes elevadas por las autoridades de la Escuela Nº 4.116 “César A. Torino” de la localidad de Copo Quile y de las áreas técnicas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología , planteando la necesidad de la ejecución de la obra mencionada, la cual posibilitara el normal desenvolvimiento del servicio de educación en dicho establecimiento;

Que la presente contratación tiene por objeto la refacción de algunos sectores del establecimiento y especialmente la adecuación eléctrica general que comprende:1) Cambio de cubierta de techo en Salón - Comedor (chapas de fibrocementos existentes por chapas onduladas prepintadas) y cambio de cielorraso suspendido, 2) Refacción general de cañerías del grupo sanitario existente en sector de aulas y baños del sector administrativo y cambio de revestimiento, 3) Refacción general de cañerías en cocina del salón comedor y cambio de revestimientos, 4) Refacciones varias en muros exteriores e interiores en mal estado, pintura exterior e interior en sectores intervenidos y muy deteriorados, 5) Provisión y colocación de portón reja en acceso Nivel Inicial, 6) Adecuación total a normas de seguridad de la instalación eléctrica (acometida y tablero seccional existente y tendido de cables subterráneos y de cañería para bocas y tomas interiores y exteriores), en general se dotará al establecimiento de las condiciones mínimas de seguridad, señalización, luces de emergencia, matafuegos, barrales antipánico y cintas autoadhesivas antideslizante en escalones, todo ello conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 36/38 y de la documentación y especificaciones técnicas de fs. 61/79;

Que, en virtud de ello, a fs. 36/82 la Dirección de Obras de Educación, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 10.638.749,57 (pesos diez millones seiscientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve con 57/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.021, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 72/74;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días corridos;

Que a fs. 35, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 318/21 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 85 vta. y 86, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 91/94, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12 prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 95/96 vta., mediante Dictamen Nº 370/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 97, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante informe Nº 161/21;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nºs 36/2.020 y 02/21 de la Secretaria de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Legajo Técnico que rola a fs. 36/82 de estas actuaciones, elaborado por la Dirección de Obras de Educación de la S.O.P., para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS Y ADECUACIÓN ELÉCTRICA ESCUELA Nº 4.116 “CESAR A. TORINO” - COPO QUILE - MUNICIPALIDAD EL POTRERO - DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 10.638.749,57 (pesos diez millones seiscientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve con 57/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.021, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple para la ejecución de la obra mencionada en el artículo 1º de la presente resolución, autorizando a la Dirección de Obras de Educación de la S.O.P., para realizar todos los actos del proceso selectivo hasta la preadjudicación.

ARTÍCULO 3º.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación para actuar en la presente contratación con las facultades previstas en el artículo 55 y concordantes del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, a las siguientes personas:

· Arq. María Graciela Vilariño, Directora Obras de Educación de la S.O.P.

· Arq. Emidio Posse, Jefe de Programa Obras de Educación de la S.O.P.

· Arq. Manuel Herrando, Agente de la Dirección Obras de Educación de la S.O.P.

· Dr. Rodrigo F. Catacata, Asesor Legal del Ministerio de Infraestructura.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará hasta la suma de $ 0.638.749,57 al Curso de Acción: 071011057902 - Financiamiento: Ley 27429 (295) - Proyecto: 440 - Unidad Geográfica: 140 - Ejercicio 2.022.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente