SALTA, 27 de Diciembre de 2022

RESOLUCIÓN Nº 223

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Expte. Nº 272-278437/2020-40.-



VISTO las presentes actuaciones mediante, las cuales se tramita la aprobación del procedimiento correspondiente a la ampliación del plazo contractual Nº

2 de la Obra: “Intervenciones para el Fortalecimiento del Patrimonio Urbano, en el Municipio de San Carlos, Provincia de Salta” Proyecto: “Adecuación Turística de localidades y puesta en valor de su patrimonio, Lugares Mágicos”, que ejecuta la empresa Romero Igarzabal S.R.L; y,

CONSIDERANDO:

Que la obra de referencia fue adjudicada a la contratista Romero Igarzabal S.R.L. mediante Resolución Nº 51/2021 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, suscribiéndose el Contrato de Obra Pública en fecha 31/03/2021 por la suma de Pesos cincuenta y dos millones quinientos ochenta y cinco mil ciento setenta y cinco con veintiséis centavos ($52.585.175,26), valores al mes de enero/2021;

Que en fecha 14 de Mayo de 2021 se labró acta de inicio de Obra entre el Gerente de Obra y la firma contratista, por un plazo de 12 (doce) meses;

Que por Resolución Nº 138/2021 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos se aprobó el procedimiento correspondiente al Cuadro Modificatorio Nº 1 y ampliación de Plazo Nº 1, estableciendo como fecha de finalización el día 14/10/2022;

Que las condiciones generales del contrato en su cláusula 28.1 establece la posibilidad de prorrogar la fecha prevista de terminación cuando se produzca un evento compensable o se ordene una variación que haga imposible la terminación de las obras en la fecha prevista de terminación sin que el contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le generen gastos adicionales;

Que a fs. 1 mediante nota de fecha 29/08/2022 la contratista de la Obra pone a consideración la solicitud de ampliación de plazo de la obra, en donde requiere la aprobación del nuevo Plan de Trabajo con fecha de finalización el día 31/12/2022 para concluir los mismos;

Que por nota de fecha 06/09/2022, el gerente de obra considera razonable la solicitud de ampliación de plazo contractual;

Que la causal esgrimida fue acreditada como un evento compensable por el gerente de obra y se encuentra prevista en la cláusula 44.1 punto (c)  de las condiciones generales del contrato, que establece que: "El gerente o el Inspector de obra ordenan una demora o no emiten los planos, las especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución de la obra".

Que el procedimiento administrativo tendiente a la aprobación por Resolución Nº 138/2021 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos del cuadro modificatorio, ocasionó la imposibilidad de llevar adelante los trabajos previstos en este último, y siendo que tales trámites administrativos resultan ajenos al actuar de la contratista, se puede interpretar estos analógicamente con la orden prevista en la cláusula 44.1 punto (c) de las condiciones generales del contrato;

Que la causal de ampliación solicitada encuadra como un evento compensable y la condición se encuentra cumplida de acuerdo a lo informado por la Inspección de Obra;

Que la Unidad de Sindicatura Interna de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, organismo competente en función de lo resuelto en la Resolución Conjunta del Ministerio de Hacienda y Finanzas Nº 93 y del Ministerio de Infraestructura Tierra y Vivienda Nº 52 de fecha 15 de abril de 2016, emitió dictamen al respecto sin formular observaciones;

Que la competencia del Ministerio de Economía y Servicios Públicos para el dictado del presente instrumento surge de lo dispuesto por el Decreto Nº 752/2020;

Que las actuaciones cuentan con los respectivos análisis de legalidad de los organismos que han intervenido, resultando procedente el dictado del instrumento administrativo respectivo;

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento correspondiente a la ampliación del plazo contractual Nº 2 de la Obra: “Intervenciones para el Fortalecimiento del Patrimonio Urbano, en el Municipio de San Carlos, Provincia de Salta” Proyecto: “Adecuación Turística de localidades y puesta en valor de su patrimonio, Lugares Mágicos”, que se ejecuta en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 01/2020.

ARTÍCULO 2º- Aprobar el nuevo Plan de Trabajo estableciendo como nueva fecha de finalización de la Obra, el día 31/12/2022.

ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Sra. Secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera a suscribir con la firma contratista la Adenda correspondiente a la ampliación de plazo Nº 2.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

Dib Ashur