SALTA, 16 de Febrero de 2023

RESOLUCIÓN Nº 25

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Expte. Nº 010272-163404/2021-31

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la ampliación de plazo Nº 3 de la obra denominada “Obras y refacciones en los predios del Parque del Bicentenario y del Parque de la Familia de la Ciudad de Salta”, Proyecto: “Puesta en Valor y Paisajismo de los Parques que integran la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos de la Provincia de Salta”; y,

CONSIDERANDO:

Que por Resolución de este Ministerio Nº 05/2022 se adjudicó la obra mencionada en visto a la contratista ROMERO-IGARZÁBAL S.R.L., por la suma de pesos doscientos veintinueve millones novecientos sesenta mil quinientos treinta y cuatro con setenta y cuatro centavos (AR$ 229.960.534,74) IVA incluido, valores al mes de octubre de 2021, teniendo un plazo de ejecución de 6 meses contados desde la fecha de inicio de obra sucedida el 28/01/2022.

Que por Resolución del Ministerio de Economía y Servicios Públicos Nº 152/2022 se aprobó la ampliación de plazos Nº 1 estableciéndose como fecha de finalización de obra el día 06/10/2022.

Que en virtud de la aprobación del cuadro modificatorio de obra Nº 1 se adecuó el plan de trabajo aprobando, por Resolución de este Ministerio Nº11/2023, la nueva fecha de finalización de obra el día 20/01/2023.

Que a fs. 03, por nota de pedido Nº 18 de fecha 16/01/2023, la contratista solicita ampliación de plazo de la obra, motivando el pedido en el cuadro modificatorio, en la permanente inflación, en el faltante de algunos materiales, en el inicio de la temporada de lluvias y finalmente en la suspensión de los plazos de obra por Resolución Nº 154/2022 del Ministerio de Infraestructura.

Que el inspector de obra y el gerente de obra evaluaron las causales planteadas y consideraron que son eventos compensables conforme el registro pluviométrico del INTA a fs. 5/6, y la Resolución Nº 154/22 del Ministerio de Infraestructura que suspende la ejecución de las obras publicas en el periodo comprendido entre el 23/12/22 al 09/01/2023 inclusive, sugiriendo otorgar una ampliación de plazos por 45 días, siendo en consecuencia la nueva fecha de finalización de obra el día 06/03/2023.

Que a fs. 9/13 obra nuevo plan de trabajo y curva de inversión.

Que a fs. 14/16 obra dictamen jurídico favorable, encuadrando las causales manifestada por la contratista en los eventos compensables enumerados en la cláusula 44.1 punto (f), punto (g) y punto (h) de las condiciones generales del contrato;

Que a fs. 18 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura emite informe favorable para la prosecución del trámite.

Que la competencia del Ministerio de Economía y Servicios Públicos para el dictado del presente instrumento surge de lo dispuesto por el Decreto Nº 752/2020;

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Aprobar el procedimiento de la ampliación del plazo contractual Nº 3 de la obra denominada “Obras y refacciones en los predios del Parque del Bicentenario y del Parque de la Familia de la Ciudad de Salta”, proyecto: “Puesta en valor y paisajismo de los parques que integran la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos de la Provincia de Salta”, que se ejecuta en el marco del Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia de Salta, Préstamo BID 2835/OC-AR.

ARTÍCULO 2º. Aprobar el nuevo Plan de Trabajo, agregado en las presentes actuaciones, estableciendo como nueva fecha de finalización de la Obra, el día 06/03/2023.

ARTÍCULO 3º. Autorizar a la señora Secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera a suscribir con la firma contratista la adenda correspondiente a la ampliación de plazo Nº 3.

ARTÍCULO 4º. Notificar y archivar.

Dib Ashur