SALTA, 28 de Mayo de 2021

RESOLUCIÓN Nº 255

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125-173.608/2020-16 Cpde. y agregados.

VISTO la documentación técnica correspondiente al Adicional Nº 1, surgido en la obra “TERMINACIÓN RED DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AMPLIACIÓN FINCA EL SOCORRO - CAFAYATE - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución SOP Nº 260/2020 se adjudicó la ejecución de la mencionada obra a la Municipalidad de Cafayate, suscribiéndose el Convenio de Obra Pública por la suma de $ 16.739.845,11 (pesos dieciséis millones setecientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco con 11/100) IVA incluido;

Que a fs. 01 y 14/17, la Dirección de Obras Municipales eleva la documentación técnica del Adicional Nº 1 de la citada obra, con su cómputo y presupuesto y el plan de trabajos de las tareas que conforman el mismo, fundando las razones que ameritan su ejecución;

Que las tareas adicionales se fundamentan en la necesidad de realizar los refuerzos de la estructura de la cisterna, comprendiendo la excavación para la ejecución de cisterna y cámaras, provisión de materiales y mano de obra para la construcción de Hº Aº de la cisterna y cámaras, y el relleno con base granular compactada;

Que asimismo, la Municipalidad de Cafayate solicita una ampliación de plazos para la ejecución de la obra básica por el término de 37 (treinta y siete) días corridos, en razón del tiempo demandado para el recálculo de la cisterna y a la necesidad de ejecutar las tareas adicionales;

Que a fs. 18, rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 142/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;

Que a fs. 44, mediante Actuación Nº 89/21 rola la intervención del Registro de Contratistas de Obras Públicas, a fs. 45/46 el Dictamen Nº 69/21 y a fs. 47 la conformidad de la Dirección General de la Unidad Central de Contrataciones, informando que el Adicional Nº 1 asciende a la suma de $ 2.074.178,86 (pesos dos millones setenta y cuatro mil ciento setenta y ocho con 86/100), cifra que representa una variación equivalente al 12,39 % del monto contractual básico;

Que la Dirección de Infraestructura Social y Productiva (fs. 25) y la Coordinación General de Obras (fs. 27) prestan conformidad a la ampliación de plazo solicitada,

Que a fs. 28, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 33/42 y 51/53, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, toman la intervención en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada mediante Resolución Nº 27/21 y el Decreto Nº 572/06;

Que a fs. 54/55, mediante Dictamen Nº 124/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de aprobación del adicional de obra correspondiente;

Que a fs. 56, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura, ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 15/21;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 46, 94 y 95 de la Ley Nº 8.072, artículos 66 y 128 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, artículos 10.5 inc. a) y 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución SOP Nº 216/19,

EL SECRETARIO DE OBRA PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la documentación técnica y la ejecución de los trabajos correspondientes al Adicional Nº 1, surgidos en la obra “TERMINACIÓN RED DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AMPLIACIÓN FINCA EL SOCORRO - CAFAYATE - PROVINCIA DE SALTA”, que ejecuta la Municipalidad de Cafayate, que asciende a la suma de $ 2.074.178,86 (pesos dos millones setenta y cuatro mil ciento setenta y ocho con 86/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de junio de 2020, con un plazo de ejecución de 30 (treinta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Plan de Trabajos del mencionado Adicional que rola a fs. 17 de estas actuaciones, el que como Anexo forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública - Adicional Nº 1 con la Municipalidad de Cafayate, por el monto y condiciones indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4º.- Aprobar la ampliación de plazo para la ejecución de la obra básica “TERMINACIÓN RED DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AMPLIACIÓN FINCA EL SOCORRO - CAFAYATE - PROVINCIA DE SALTA”, a cargo de la Municipalidad de Cafayate, por el término de 37 (treinta y siete) días corridos, quedando establecida como nueva fecha de finalización el día 05 de enero de 2021, por los motivos expuestos en el considerando de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5º.- Aprobar el Plan de Trabajos, que corre agregado a fojas 22/23 del expediente de referencia, modificado en función de la ampliación de plazo aprobada en el artículo 4º, el que como Anexo forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6º.- Dejar establecido que la Municipalidad de Cafayate, renuncia a todo reclamo por mayores costos y gastos generales e improductivos para la ampliación de plazo solicitada.

ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007149301 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 430 - Unidad Geográfica: 21 - Ejercicio: 2021.

ARTÍCULO 8º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente