SALTA, 19 de Abril de 2022

RESOLUCIÓN Nº 256

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 8.058/22 - 0 Cpde. y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN DE TINGLADO MUNICIPALIDAD DE AGUARAY - MUNICIPIO AGUARAY - DPTO. GRAL. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/26, el Sr. Intendente de la Municipalidad de Aguaray, eleva el anteproyecto y solicita la financiación para la ejecución de la obra mencionada, la cual posibilitará dotar al establecimiento municipal de un espacio cubierto para el desarrollo de distintas actividades de taller y depósito municipal, el cual será de gran utilidad para las tareas de control y mantenimiento de los equipos municipales;

Que la presente contratación incluye el replanteo y movimiento de suelos, los hormigones para la ejecución de bases de fundación, encadenados inferiores, superiores y columnas del tinglado, el contrapiso armado, el tinglado compuesto de bases, columnas y encadenados inferior y superior y con cubierta metálica sobre estructura, la reparación de una cubierta lateral al tinglado y colocación de canaletas, la instalación eléctrica y la limpieza de obra, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 02/04 y de la documentación técnica de fs. 12/24;

Que, en virtud de ello, a fs. 27/33 la Dirección de Obras Municipales de la Secretaría de Obras Públicas confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 11.704.497,35 (pesos once millones setecientos cuatro mil cuatrocientos noventa y siete con 35/100) IVA incluido, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 10;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Aguaray;

Que a fs. 34, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 106/22, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 38, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 43/46, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada mediante Resolución Nº 102 D/22 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 47/48, rola Dictamen Nº 98/22 emitido por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 49, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante informe Nº 45/22;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el presente instrumento,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la obra “AMPLIACIÓN DE TINGLADO MUNICIPALIDAD DE AGUARAY - MUNICIPIO AGUARAY - DPTO. GRAL. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 11.704.497,35 (pesos once millones setecientos cuatro mil cuatrocientos noventa y siete con 35/100) IVA incluido, con la modalidad de Ajuste Alzado, con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de Aguaray.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Aguaray, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007019205 - Proyecto: 931 - Unidad Geográfica: 99 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Ejercicio: 2.022.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente