SALTA, 02 de Junio de 2021

RESOLUCIÓN Nº 260

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125-83.091/21-0 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE LA RIOJA - CAFAYATE - DPTO. CAFAYATE - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/44, el Sr. Intendente de la Municipalidad de Cafayate eleva el anteproyecto y solicita financiación para la ejecución de la obra mencionada, la cual posibilitará mejorar considerablemente el funcionamiento vial de la ciudad de Cafayate, ya que la calle La Rioja tiene un gran flujo vehicular y se encuentra totalmente deteriorada;

Que la presente contratación tiene por objeto pavimentar dos cuadras de la calle La Rioja, a fin de brindar una mayor seguridad, higiene y bienestar a los vecinos del sector;

Que en virtud de ello, a fs. 46/55 la Dirección de Obras Municipales de la Secretaría de Obras Públicas confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 12.777.661,27 (pesos doce millones setecientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y uno con 27/100) IVA incluido;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Cafayate;

Que a fs. 56, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 118/21, elaborado por el Área Ambiental de la SOP;

Que a fs. 59/60, intervienen favorablemente el Coordinador General de la Secretaría de Obras Públicas y el Sr. Secretario de Obras Públicas;

Que a fs. 61, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 66/69, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/120, prorrogada mediante Resolución N° 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 70/71, rola Dictamen Nº 138/21 emitido por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 72, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 114/21;

Que a fs. 74, toma intervención la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y de la Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el presente instrumento,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la obra “PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE LA RIOJA - CAFAYATE - DPTO. CAFAYATE - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 12.777.661,27 (pesos doce millones setecientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y uno con 27/100) IVA incluido, con la Modalidad Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente Resolución a la Municipalidad de Cafayate.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Cafayate, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007149001 - Proyecto: 427 - Unidad Geográfica: 21 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Ejercicio: 2021.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente