SALTA, 26 de Abril de 2022

RESOLUCIÓN Nº 280

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 266.962/21 - 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE APEADERO PACTO DE LOS CERRILLOS - DPTO. CERRILLOS - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo solicitado por la Secretaría de Planificación del Ministerio de Infraestructura, a fs. 01/108, la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico eleva el proyecto ejecutivo para la ejecución de la obra mencionada, la cual forma parte del proyecto del servcicio regional interurbano de transporte ferroviario de pasajeros, en el tramo de los ramales C13 y C14 comprendido entre las estaciones Campo Quijano y Salta;

Que los trabajos a realizar tienen por objeto la ejecución de un nuevo Apeadero a saber: Apeadero Pacto de los Cerrillos, en la progresiva Km 1149+800 C13 y comprenden la construcción de un nuevo andén respetando los gálibos vigente de trocha, la instalación de señalización indicativa y de seguridad, rampas y senderos de acceso, iluminación de accesos y andenes, instalación de refugios, equipamiento, delimitación mediante cercos perimetrales, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 05/06 y de la documentación técnica de fs. 25/109;

Que, en virtud de ello, a fs. 04/109 la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 24.843.362,58 (pesos veinticuatro millones ochocientos cuarenta y tres mil trescientos sesenta y dos con 58/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Octubre de 2.021, conforme al detalle del la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 104/105;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;

Que a fs. 111, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 465/21 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 119/122, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economia y Servicios Públicos han tomado la intervecnión que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 123/129, mediante Dictamen Nº 04/22, la Asesoria Legal de la Secretaría de Obras Públicas, toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicacion Simple;

Que a fs. 126, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante informe Nº 02/22;

Que a fs. 127, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2.020 y las Resoluciones N° 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudición Simple con la modalidad Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE APEADERO PACTO DE LOS CERRILLOS - DPTO. CERRILLOS - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 24.843.362,58 (pesos veinticuatro millones ochocientos cuarenta y tres mil trescientos sesenta y dos con 58/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Octubre de 2.021 y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y a las Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092008056201 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 584 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio: 2.022.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, en la pagina web de la Provincia y archivar.

De la Fuente