SALTA, 9 de Mayo de 2022

RESOLUCIÓN Nº 295

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 231 - 52.149/2.020 - 0 y agregados.

VISTO la Resolución S.O.P. Nº 103/22; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el mencionado instrumento legal (fs. 628/629), se declara fracasado el procedimiento selectivo de Adjudicación Simple Nº 35/21 para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - SALTA - CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 2.741.502,80 (pesos dos millones setecientos cuarenta y un mil quinientos dos con 80/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2.021, con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos, con la modalidad de Ajuste Alzado y se autoriza a la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la S.O.P., a realizar los trámites para contratar de manera directa la misma, en el marco de lo dispuesto por el art. 14 último párrafo de la Ley Nº 8.072;

Que a fs. 629 vta. rola la intervención del Director de Edificios Públicos y Casco Histórico, elevando las actuaciones a la Inspección de Obra para la actualización del legajo técnico;

Que la presente contratación tiene por objeto la ejecución de refacciones y/o readecuaciones varias en las dependecias de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia de Salta, todo ello conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 631 y de las especificaciones técnicas de fs. 650/662;

Que en virtud de ello, a fs. 630/672 la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la S.O.P., confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 3.388.679,25 (pesos tres millones trescientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve con 25/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 2.022, conforme al detalle del la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 663;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículos 14 y 92 inciso a) de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos;

Que a fs. 673, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 123/21 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 677, rola rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 682/685, rola intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 102 D/22 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 686/687, mediante Dictamen Nº 181/22, la Asesoria Legal de la Coordinación Legal y Tecnica de la S.O.P., toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple respectivo;

Que a fs. 688, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante informe Nº 31/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nºs 36/2.020 y 02/21 de la Secretaria de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la S.O.P., que rola a fs. 630/672, para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - SALTA - CAPITAL”, con un presupuesto oficial de $ 3.388.679,25 (pesos tres millones trescientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve con 25/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 2.022, con la modalidad de Ajuste Alzado y con plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple para la ejecución de la obra mencionada en el artículo 1º de la presente resolución, autorizando a la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la S.O.P., para realizar todos los actos del proceso selectivo hasta la preadjudicación.

ARTÍCULO 3º.- Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación para actuar en la presente contratación con las facultades previstas en el artículo 55 y concordantes del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, a las siguientes personas:

· Arq. Omar Carpio, Director de Edificios Públicos y Casco Historico de la S.O.P.

· Arq. María Marta Acin Baldi, Agente de la Direccion de Edificios Públicos y Casco histórico de la S.O.P.

· Arq. Rodrigo González Brie Agente de la Direccion de Edificios Públicos y Casco histórico de la S.O.P.

· Dr. Agustin Bonari, Director de Contrataciones del Ministerio de Infraestructura.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092008057601 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 580 - Unidad Geográfica: 28 - Ejercicio: 2.022.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente