SALTA, 05 de abril de 2023

RESOLUCIÓN Nº 308

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 46.624/23 - 0.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra: “TERMINACIÓN NUEVO POZO Nº 1 ASOCIACIÓN MISIÓN EL QUEBRACHAL - GRAL. BALLIVIAN - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/79, la Dirección de Obras Municipales eleva el proyecto ejecutivo elaborado por Aguas del Norte (CoSAySa) para la ejecución de la obra mencionada que permitirá incrementar la oferta de agua y optimizar su distribución a partir de esta nueva fuente en Asociación Misión El Quebarachal de la localidad de General Ballivián;

Que la presente contratación tiene por objeto la construcción de un nuevo pozo profundo y las obras complementarias necesarias junto con una nueva cañería de nexo beneficiando aproximadamente a 1000 habitantes y comprendiendo: la Construcción de un nuevo pozo profundo, Casilla de comando y cloración, Cercado perimetral, Instalación para inyección de solución desinfectante, Cámara de macromedición, Cámara de cloración, Cámara de inspección, Platea de Hº Aº en boca de pozo, Pilar bajada de energía eléctrica, Instalaciones eléctricas varias, Provisión e instalación del equipamiento electromecánico, Provisión e instalación de macromedidor (caudalimetro electromagnético 3”) en cámara de macromedición, Cañería de nexo y Regularización Dominial, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 06/08 y de la documentación técnicas de fs. 10/55;

Que, en virtud de ello, a fs. 02/79, la Dirección de Obras Municipales de la Secretaría de Obras Públicas confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 15.777.011,91 (pesos quince millones setecientos setenta y siete mil once con 91/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 2.023, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 56;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de General Ballivian;

Que a fs. 80, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 80/23, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 84, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 89/91, rola el Dictamen Nº 227/23 emitido por la Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Públicas, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 92, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 54/23;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8072 artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la obra “TERMINACIÓN NUEVO POZO Nº 1 ASOCIACIÓN MISIÓN EL QUEBRACHAL - GRAL. BALLIVIAN - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 15.777.011,91 (pesos quince millones setecientos setenta y siete mil once con 91/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 2.023, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario N° 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de General Ballivián.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de General Ballivián, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007019003 - Proyecto: 809 - Unidad Geográfica. 99 - Financiamiento: Ley 27.429 (295) - Ejercicio: 2.023.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente