SALTA, 05 de abril de 2023

RESOLUCIÓN Nº 310

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 386 - 246.599/22 - Cpde. 1 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra “RECAMBIO DE RED MUNICIPAL DE ø 200 MM EN VAQUEROS - VAQUEROS - DPTO. LA CALDERA - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 04/08 y 24/29, rola la documentación técnica elaborada por la empresa Aguas del Norte - CoSAySa para la ejecución de la obra mencionada, la cual tiene por objeto realizar el recambio de parte de la red municipal ejecutada en el año 2.015 por la Municipalidad de Vaqueros con el fin de solucionar diversos problemas y corregir defectos en las cañerías, optimizando el servicio en la zona media y alta de la localidad de Vaqueros, previéndose distintos sondeos en la misma y el reemplazo de los tramos que sean necesarios;

Que la presente contratación comprende 2.176,97 m3 de excavación a máquina a cielo abierto hasta 2 mts para colocación de cañería en terreno granular, sin depresión de napa sin transporte de material sobrante, 1.567,86 m3 de relleno a máquina con desparramo de material sobrante y compactación, 607,53 m3 de provisión y colocación de arena seleccionada para asiento y recubrimiento de la cañería, la provisión y colocación de 1.435 ml de cañería de PVC de 200ml, 205 ml de cañería de PVC de 110 ml y 50 ml de caño camisa y la provisión y colocación de piezas especiales, incluyendo dados de anclaje de HºSº, la provisión y colocación de válvulas esclusas, la construcción integral de cámara para válvula esclusa y para desagüe, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 06/08 y de la documentación técnica de fs. 24/29;

Que en virtud de ello, a fs. 30/34, la Dirección de Obras Municipales de la S.O.P. confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 35.915.887,17 (pesos treinta y cinco millones novecientos quince mil ochocientos ochenta y siete con 17/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Diciembre de 2.022;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 75 (setenta y cinco) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Vaqueros;

Que a fs. 35, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 85/23, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 40, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 45/46, rola Dictamen Nº 215/23 emitido por la Asesoría Legal de la Secretaria de Obras Publicas, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 47, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 50/23;

Que a fs. 49, rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y las Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8072 artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la obra “RECAMBIO DE RED MUNICIPAL DE ø 200 MM EN VAQUEROS - VAQUEROS - DPTO. LA CALDERA - PROVINCIA DE SALTA A”, con un presupuesto oficial de $ 35.915.887,17 (pesos treinta y cinco millones novecientos quince mil ochocientos ochenta y siete con 17/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Diciembre de 2.022, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 75 (setenta y cinco) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de Vaqueros.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Vaqueros, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007019003 - Proyecto: 809 - Unidad Geográfica: 99 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Ejercicio: 2.023.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente