SALTA, 01 de Julio de 2021

RESOLUCIÓN Nº 311

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 136-97.333/21-0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN BAÑOS Y OFICINAS EN MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN - SALTA - CAPITAL”; y,

CONSIDERANDO:

Que atento a lo solicitado por el Ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta (fs. 01) y como resultado del relevamiento realizado por personal de la Secretaría de Obras Públicas, se verifican problemas edilicios en el organismo mencionado, por lo que resulta conveniente ejecutar tareas de refacciones edilicias, sanitarias, eléctricas, de techos y cocina, para su mejor funcionamiento;

Que a fs. 08 y 08 vta, intervienen favorablemente el Secretario de Obras Públicas y el Coordinador General de la SOP;

Que en virtud de ello, a fs. 09/40, la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 1.285.782,93 (pesos un millon doscientos ochenta y cinco mil setecientos ochenta y dos con 93/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de febrero de 2021;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 45 (cuarenta y cinco) días corridos;

Que a fs. 41, rola informe Tecnico Ambiental Interno Nº 141/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;

Que a fs. 45, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 50/53, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, han tomado la intervención que les compete en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 55/56, mediante Dictamen Nº 173/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de adjudicación simple respectivo;

Que a fs. 57, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 65/21;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “REFACCIONES VARIAS EN BAÑOS Y OFICINAS EN MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN - SALTA - CAPITAL”, con un presupuesto oficial de $ 1.285.782,93 (pesos un millon doscientos ochenta y cinco mil setecientos ochenta y dos con 93/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de febrero de 2021 y con un plazo de ejecución de 45 (cuarenta y cinco) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092005000803 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Proyecto: 664 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio: 2021.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la pagina web de la Provincia y archivar.

De la Fuente