SALTA, 10 de abril de 2023

RESOLUCIÓN Nº 314

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 281.423/22 - 0.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra: “OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA HABILITACIÓN DE POZO CLUB DE VETERANOS - METÁN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/99, Dirección de Obras Municipales eleva el anteproyecto elaborado por la empresa Aguas del Norte - CoSAySa, la cual posibilitará incrementar la oferta de agua y optimizar la prestación del servicio en el sector del Club de Veteranos de la localidad de San José de Metán;

Que la presente contratación tiene por objeto fijar las pautas técnicas destinadas a la terminación de las instalaciones (casilla de comando y cloración, colocación de los correspondientes cañeros, construcción de cámaras, etc.) y el equipamiento del pozo existente y comprende las tareas de terminación de la casilla de comando y cloración, la terminación del cercado perimetral con reemplazo de portón y puerta de acceso existentes, instalaciones para inyección de solución desinfectante, cámara de macromedición, cámara de cloración, cámaras de inspección, platea de Hº Aº en boca de pozo, instalaciones eléctricas internas, alumbrado interno, alumbrado externo, provisión e instalación del equipamiento electromecánico, provisión e instalación de macromedidor en cámara de macromedición, cañería de salida de pozo desde manifold y regularización dominial, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 05/09 y de la documentación técnicas de fs. 11/89;

Que, en virtud de ello, a fs. 101/106, la Dirección de Obras Municipales de la Secretaría de Obras Públicas confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 12.206.178,00 (pesos doce millones doscientos seis mil ciento setenta y ocho con 00/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 2023, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 102/103;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de San José de Metán;

Que a fs. 107, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 58/23, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 112, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 117/118, rola Dictamen Nº 226/23 emitido por la Asesoría Jurídica de la Secretaria de Obras Publicas, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 119, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 53/23;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la obra “OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA HABILITACION DE POZO CLUB DE VETERANOS - METAN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 12.206.178,00 (pesos doce millones doscientos seis mil ciento setenta y ocho con 00/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 2023, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley N° 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario N° 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de San José de Metán.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de San José de Metán, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007019003 - Proyecto: 809 - Unidad Geográfica. 99 - Financiamiento: Ley 27.429 (295) - Ejercicio: 2.023.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente