RESOLUCIÓN N° 317/20
APRUEBA LEGAJO TÉCNICO DE OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN - TARTAGAL - DPTO. GRAL. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA.

Publicado en el Boletín N° 20828, el día 23 de Septiembre de 2020.



SALTA, 17 de Septiembre de 2020

RESOLUCIÓN Nº 317

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125-226.156/2.020 y agregados

VISTO
el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra “OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN - TARTAGAL - DPTO. GRAL. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que la presente obra tiene como finalidad garantizar la provisión continua de agua potable al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, en condiciones adecuadas de presión;

Que la presente contratación tiene por objeto la ejecución de obras complementarias del pozo profundo denominado “Pozo Nº 1 Tartagal”, el cual se encuentra en el Bº Fátima, obras de cañería de nexo que va desde el acueducto Itiyuro hasta el Hospital Juan Domingo Perón y una cañería de impulsión que va desde el nuevo pozo Nº 1 Tartagal hasta vincularse al nexo que nace del acueducto Itiyuro, posibilitando la provisión de agua potable mediante dos fuentes distintas que podrán ser utilizadas de manera alternada o conjunta;

Que, en virtud de ello, la Dirección de Obras Municipales de la Secretaría de Obras Públicas confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 14.331.314,68 (pesos catorce millones trescientos treinta y un mil trescientos catorce con 68/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Junio de 2020;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Tartagal;

Que a fs. 49, rola el Informe Técnico Ambiental Interno Nº 98/2020, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 53, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 59/62, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 14/2020;

Que a fs. 63/64, rola Dictamen Nº 463/2020 emitido por la Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas con la intervención que le compete;

Que a fs. 65, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente;

Que a fs. 67 toma intervención la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y de la Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Legajo Técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales para la obra “OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN - TARTAGAL - DPTO. GRAL. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 14.331.314,68 (pesos catorce millones trescientos treinta y un mil trescientos catorce con 68/100) IVA incluido, a valores de junio de 2020, con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de esta resolución a la Municipalidad de Tartagal.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Tartagal por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007145601 - Proyecto: 255 - Unidad Geográfica: 56 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Ejercicio: 2020.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.



De la Fuente


.

Responsive image Responsive image