SALTA, 19 de Mayo de 2022

RESOLUCIÓN Nº 319

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125 - 27.0761/21 - 0 y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra: “REFUNCIONALIZACION ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO SAN IGNACIO - GRAL. GÜEMES - DPTO GRAL. GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/14, el Sr. Intendente de la Municipalidad de General Güemes, eleva el anteproyecto y solicita la financiación para la ejecución de la obra mencionada;

Que la presente contratación tiene por objeto la refuncionalización de la red de alumbrado público con artefactos homologados rango Led 100 w > 15000 Lm montados sobre 34 postes de 7,5 m. existentes y 134 a instalar con brazo de 1,20 m. remplazando a las lámparas de vapor de sodio SAP de 150 W y sus artefactos obsoletos, comprendiendo una cantidad de 143 luminarias. Asimismo, se construirán dos comandos de alumbrado público para seccionar la línea de forma correcta y se realizará un testeo general y prueba de conducción del cableado aéreo nuevo y existente de la línea; finalmente, se instalarán 3600 m. de cable aéreo de 2x25 y 4x25 y se conectarán los equipos a la red a través de cableado SUBT de 2x2.5 con sus correspondientes protecciones y se reubicarán los artefactos retirados, conforme al detalle de la Memoria Descriptiva y documentación técnica de fs. 03/06;

Que en virtud de ello, a fs. 23/28 la Dirección de Obras Municipales de la S.O.P. confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 18.783.525,35 (pesos dieciocho millones setecientos ochenta y tres mil quinientos veinticinco con 35/100) IVA incluido, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 17;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de General Güemes;

Que a fs. 30, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 160/22, elaborado por el Área Ambiental de la S.O.P.;

Que a fs. 34, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

Que a fs. 39/42, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada mediante Resolución Nº 102 D/22 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 43/44, rola Dictamen Nº 146/22 emitido por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 45, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante informe Nº 66/22;

Que a fs. 47, rola la intervención de la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y las Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaria de Procedimientos de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072 artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1319/18, corresponde dictar el presente instrumento,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la obra “REFUNCIONALIZACION ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO SAN IGNACIO - GRAL. GÜEMES - DPTO GRAL. GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 18.783.525,35 (pesos dieciocho millones setecientos ochenta y tres mil quinientos veinticinco con 35/100) IVA incluido, con la Modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución a la Municipalidad de General Güemes.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Publica con la Municipalidad de General Güemes, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007019205 - Proyecto: 931 - Unidad Geográfica: 99 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Ejercicio: 2.022.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente