SALTA, 23 de Julio de 2021

RESOLUCIÓN Nº 358

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 34-38.393/2020-1 Cpde. y agregados.

VISTO el Legajo Técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva y la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra “ALCANTARILLA CALLE RIVADAVIA SOBRE CANAL 62 HECTÁREAS - MUNICIPIO DE HIPÓLITO YRIGOYEN - DPTO. ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01, el Secretario de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, en consideración al requerimiento del señor Intendente del Municipio de Hipólito Yrigoyen, eleva el proyecto y solicita la financiación para la ejecución de la obra mencionada;

Que la presente contratación tiene por objeto la construcción de una alcantarilla sobre el canal que colinda con el Bº “62 Hectáreas”, toda vez que la actual se encuentra muy deteriorada y en épocas estivales no se escurre con fluidez el agua del canal, para que de esa manera se pueda acceder al barrio de manera más segura y comprende el retiro de la alcantarilla existente, 75 m3 de replanteo, nivelado y perfilado, 37,50 m3 de acondicionamiento de terreno, 19,66 m3 de excavación para base corrida, 16,38 m3 de base corrida de HºAº, 21,60 m3 de pilares laterales, 18,38 m3 de losa, 21 m2 de solera y 2,75 m3 de aletas;

Que en virtud de ello, a fs. 14/42 la Dirección de Infraestructura Social y Productiva y la Dirección de Obras Municipales de la SOP confecciona el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 3.172.729,75 (pesos tres millones ciento setenta y dos mil setecientos veintinueve con 75/100) IVA incluido;

Que la contratación de la obra se efectuará por el procedimiento de Contratación Abreviada, con encuadre en el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 45 (cuarenta y cinco) días corridos;

Que a tal fin, se requiere la formalización de un convenio de ejecución de obra pública entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen;

Que a fs. 45, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realiza la imputación del gasto correspondiente;

     Que a fs. 50/53, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada mediante Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 54/55, rola Dictamen Nº 224/21, emitido por la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura con la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de contratación abreviada correspondiente;

Que a fs. 56, rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 235/21, elaborado por el Área Ambiental de la SOP;

Que a fs. 57, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención correspondiente mediante Informe Nº 153/21;

Que a fs. 59, toma intervención la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y de la Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones;

Por ello, en el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inciso a) de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, corresponde dictar el presente instrumento,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva y la Dirección de Obras Municipales, para la obra “ALCANTARILLA CALLE RIVADAVIA SOBRE CANAL 62 HECTÁREAS - MUNICIPIO DE HIPÓLITO YRIGOYEN - DPTO. ORÁN - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 3.172.729,75 (pesos tres millones ciento setenta y dos mil setecientos veintinueve con 75/100) IVA incluido, con la modalidad de Ajuste Alzado, con un plazo de ejecución de 45 (cuarenta y cinco) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a) de la Ley N° 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente Resolución a la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.

ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Publica con la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007019003 - Proyecto: 652 - Unidad Geográfica: 99 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 (295) - Ejercicio: 2021.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

De la Fuente