SALTA, 27 de Julio de 2021

RESOLUCIÓN Nº 365

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 125-280.929/2020-1 Cpde. y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Infraestructura Social y Productiva para la ejecución de la obra “NEXO DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA NUEVO POZO Bº CEFERINO - SALTA - CAPITAL”; y,

CONSIDERANDO:

Que el presente proceso selectivo de contratación se realiza en el marco del Convenio de Asistencia Financiera celebrado entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) y la Provincia de Salta para la ejecución de proyectos de obras de saneamiento en diversas localidades de la Provincia, aprobado por Decreto Nº 808/20, cuyo Anexo I incluye la obra mencionada (fs. 02/07);

Que a fs. 08/16 rola el Convenio Específico de Cooperación y Financiación firmado entre el ENOHSA y la Secretaría de Obras Públicas para la ejecución de la obra objeto de estas actuaciones;

Que la presente contratación tiene por objeto construir obras accesorias y cañerías de impulsión que faciliten la instalación del equipamiento electromecánico, la conducción y distribución de agua, logrando incrementar la oferta de agua y confiabilizar el sistema de distribución existente, beneficiando aproximadamente a 6.000 habitantes, optimizando el abastecimiento de agua potable a los usuarios de los barrios Ceferino, San Antonio, Hernando de Lerma, Asentamiento Ceferino, Vº San Antonio y Municipal de esta ciudad de Salta Capital;

Que el presente proceso selectivo contempla la casilla de comando y cloración, el cercado perimetral, pilar de bajada de energía eléctrica, provisión e instalación de equipamiento electromecánico, instalaciones para inyección de solución desinfectante, instalaciones para caudalímetro electromagnético, instalaciones para alumbrado exterior y la cañería de impulsión, todo ello conforme al detalle de la planilla de cómputos y presupuesto de fs. 60/64;

Que en virtud de ello, a fs. 17/135, la Dirección de Infraestructura Social y Productiva de la SOP, confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $ 36.145.268,70 (pesos treinta y seis millones ciento cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho con 70/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de febrero de 2021;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de adjudicación simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos;

Que a fs. 137, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 138, rola informe Tecnico Ambiental Interno Nº 220/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;

Que la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos han tomado la intervención que les compete, en cumplimiento de la Resolución Nº 211/12, prorrogada por Resolución Nº 27/21 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 140/141, mediante Dictamen Nº 240/21 la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite del llamado para la adjudicación simple respectiva;

Que a fs. 142, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 84/21;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto N° 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “NEXO DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA NUEVO POZO Bº CEFERINO - SALTA - CAPITAL”, con un presupuesto oficial de $ 36.145.268,70 (pesos treinta y seis millones ciento cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho con 70/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de febrero de 2021 y con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007147201 - Financiamiento: PROARSA (23113) - Proyecto: 396 - Unidad Geográfica: 99 - Ejercicio: 2021.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la pagina web de la Provincia y archivar.

De la Fuente