SALTA, 30 de Mayo de 2022

RESOLUCIÓN Nº 368

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 394-143716/21- 0 y agregados.

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras de Salud de la S.O.P., para la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN HOGAR SAN RAFAEL ARCANGEL - DPTO. CERRILLOS - PROVINCIA DE SALTA”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/19, rolan los antecedentes presentados por la Secretaria de Discapacidad y por las áreas técnicas del Ministerio de Salud, planteando la necesidad de la ejecución de trabajos de ampliaciones en el Hogar San Rafael Arcángel, sito en Ruta Nº 68, Recta de Cánepa, km 76 camino a Cerrillos, la cual posibilitará potenciar los servicios del mismo como hogar permanente, cumpliendo la normativa nacional (Ley Nº 24.901 y Resolución Nº 1328/06), marco básico de organización y funcionamiento de prestaciones y establecimientos de atención a personas con Discapacidad;;

Que la presente contratación tiene por objeto la ampliación del Hogar San Rafael Arcángel para lo cual se prevé la construcción de un bloque de seis dormitorios de 277m2 aproximadamente y un total de 24 camas para los internos, incluyendo también la construcción de locales de apoyo, como enfermería y depósito general, tareas para el acceso a la ampliación desde el edificio existente y la terminación del núcleo sanitario y pasillo, todo ello conforme al detalle de la Memoria Descriptiva de fs. 23/26 y de las especificaciones técnicas de fs. 53/83;

Que, en virtud de ello, a fs. 22/83 la Dirección de Obras de Salud de la S.O.P. confeccionó el Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de $31.996.636,95 (pesos treinta y un millones novecientos noventa y seis mil seiscientos treinta y seis con 95/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 2022, conforme al detalle de la planilla de cómputo y presupuesto de fs. 78;

Que la contratación y ejecución de la obra se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículos 14 de la Ley 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta días);

Que a fs. 84 rola el informe Técnico Ambiental Interno Nº 133/22 emitido por el Área Ambiental interna de la S.O.P.;

Que a fs. 88 vta. y 89 rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 94/97, rola la intervención de la Oficina Provincial de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada mediante Resolución Nº 102 D/22 de la citada cartera ministerial;

Que a fs. 98/99, mediante Dictamen Nº 136/22, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de Adjudicación Simple;

Que a fs. 106 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 111/22;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2.020 y Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN HOGAR SAN RAFAEL ARCANGEL - DPTO. CERRILLOS - PROVINCIA DE SALTA”, con un presupuesto oficial de $ 31.996.636,95 (pesos treinta y un millones novecientos noventa y seis mil seiscientos treinta y seis con 95/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Enero de 2.022 y con un plazo de ejecución de 180(ciento ochenta) días.corridos

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado de Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la pre adjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2.020 y a las Resoluciones Nº 36/2.020 y 02/21 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 081017031801- Financiamiento: Ley 27429 (295) - Proyecto: 521

Unidad Geográfica: 35 -Ejercicio: 2.022.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la página web de la Provincia y archivar.

De la Fuente