SALTA, 04 de Agosto de 2021

RESOLUCIÓN Nº 396

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 84-29245/21-1 Cpde. y agregados

VISTO el proyecto de legajo técnico elaborado por la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico para la ejecución de la obra “FUERTE DE COBOS, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL - GENERAL GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA - ARGENTINA HACE”; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01/214 la Dirección de Preservación del Patrimonio Arquitectonico y Urbanistico de Salta (DIPAUS), dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, eleva proyecto de la obra mencionada;

Que la presente contratación se realiza como parte de la operatoria del Convenio Marco firmado entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Provincia de Salta aprobado por Decreto Nº 406/21 relacionado al “Plan Argentina Hace I”;

Que en consecuencia, a fs. 234/245 rola Convenio Especifico para la ejecuión del proyecto “FUERTE DE COBOS, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL - GENERAL GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA - ARGENTINA HACE” suscripta entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestrudtura de la Provincia de Salta;

Que la presente contratación tiene por objeto la consolidación, reforzamiento y restauración de la Casona del Fuerte de Cobos, de gran valor histórico, arquitectónico, Monumento Hsitorico Nacional Decreto Nº 95.687 - 14/07/41, y la construcción de la infraestructura de apoyo, necesaria para la conservación, protección y puesta en valor del sitio, proveyendo además de agua y los servicios básicos, ejecutar la construcción de una vivienda para el cuidador y sanitarios públicos en un predio contiguo y cerca del acceso al Fuerte, todo ello conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el legajo técnico elaborado;

Que, en virtud de ello, la a fs. 246/264 la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la SOP confeccionó el proyecto de Legajo Técnico correspondiente con un Presupuesto Oficial de de $ 22.115.574,65 (pesos veintidós millones ciento quince mil quinientos setenta y cuatro con 65/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de marzo de 2021;

Que la ejecución de la misma se efectuará por el procedimiento de Adjudicación Simple (artículo 14 de la Ley Nº 8.072) con la modalidad de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos;

Que a fs. 265 rola informe Tecnico Ambiental Interno Nº 018/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;

Que a fs. 270 rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura realizando la imputación preventiva del gasto correspondiente;

Que a fs. 274/276 mediante Dictamen Nº 394/21 la Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite para el llamado a realizar el procedimiento de adjudicación simple;

Que a fs. 277 la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 93/21;

Que atento a las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Nº 8.072, artículos 5 inciso B) apartado 7), 7 y 16 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, corresponde dictar el presente instrumento;

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el llamado a Adjudicación Simple con la modalidad de Ajuste Alzado para la ejecución de la obra “FUERTE DE COBOS, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL - GENERAL GÜEMES - PROVINCIA DE SALTA - ARGENTINA HACE”, con un presupuesto oficial de $ 22.115.574,65 (pesos veintidós millones ciento quince mil quinientos setenta y cuatro con 65/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de marzo de 2021 y con un plazo de ejecución de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Procedimientos de Contrataciones de Obras Públicas a realizar el llamado a Adjudicación Simple y todos los actos tendientes a la preadjudicación de la obra citada en el artículo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Nº 417/2020 y Resolución Nº 36/2020 de la Secretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente, se imputará hasta la suma de $ 6.302.054,15 al Curso de Acción: 092008057401 - Financiamiento: AE Argentina Hace (29921) - Proyecto: 714 - Unidad Geográfica: 49 - Ejercicio 2021.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, preverán la partida de fondos necesarios a invertir en el próximo ejercicio 2022, para la terminación de dicha obra, conforme lo habilita el inciso a) del artículo 16 inciso a) del Decreto Ley Nº 705/57.

ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial, en la pagina web de la Provincia y archivar.

De la Fuente